ДОГОВОР ПОДРЯДА No. _____
на ремонт судна
г. _________________ «___»__________ ____ г.
_____________________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________, действующего на основании __________, с одной стороны, и ___________________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________, действующего на основании __________, с другой стороны, заключили настоящий договор на следующих условиях:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по ремонту _______________________________ (именуемого в дальнейшем «Судно»). Подрядчик обязуется выполнить указанные работы с использованием своих возможностей, материалов, оборудования, услуг субподрядчиков в полном соответствии с ремонтной ведомостью, являющейся Приложением к настоящему договору.
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Ремонт Судна осуществляется в соответствии с технической документацией и с требованиями, изложенными в Приложении к настоящему договору. Подрядчик несет ответственность за безопасность Судна в период ремонта.
2.2. Ремонт Судна осуществляется в соответствии с Правилами и под контролем Российского Морского Регистра Судоходства (МРС РФ), именуемого в дальнейшем «Регистр».
2.3. В случаях, когда Подрядчик устанавливает или поставляет новое оборудование или материалы на Судно, Заказчику необходимо предоставить соответствующую документацию и сертификаты на запчасти согласно Правилам Регистра. Для скорейшего завершения ремонта Заказчик должен, по возможности, предоставить чертежи и инструкции для оборудования в соответствии с требованиями Регистра.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ
3.1. Стоимость ремонтных работ Судна по настоящему договору составляет __________________________________________________________.
3.1.1. Она включает также следующее:
— расходы, относящиеся к получению экспортных и иных лицензий, а также по осуществлению наблюдения за ремонтом и принятию Судна Регистром;
— все расходы, связанные с выдачей судовладельцу сертификатов, чертежей, схем, анализов и руководств по обслуживанию вновь установленного или отремонтированного оборудования.
3.2. Стоимость работ является твердой и не подлежит изменению.
Если Заказчик потребует выполнения дополнительной работы, не предусмотренной ремонтной ведомостью, то стоимость такой дополнительной работы должна быть взаимно согласована и являться предметом соответствующего дополнения к договору (в этом же дополнении должен содержаться список дополнительных работ).
3.2.1. Подрядчик вправе потребовать дополнительное время для окончания ремонта, если только стоимость дополнительной работы превышает на ____% первоначальную цену.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Предельный срок для завершения ремонта Судна устанавливается _______________________, включая выходные дни, с даты акта приемки Судна в ремонт. К вышеуказанному сроку должны быть закончены все работы в отношении ремонта, испытаний, устранения дефектов и недостатков, обнаруженных при проверке оборудования и деталей, отремонтированных или вновь установленных Подрядчиком, и на Судне должны находиться вся согласованная документация Регистра, запчасти к новому оборудованию и снабжение.
4.2. Приемка Судна в ремонт подтверждается актом приемки Судна в ремонт. В случае если Судно прибудет на судоремонтный завод утром, акт приемки Судна в ремонт подписывается в этот же день (день прибытия Судна), однако, если Судно прибудет после _____________ часов, акт приемки Судна в ремонт подписывается на следующий день после прибытия Судна. Заказчик обязуется доставить Судно на судоремонтный завод Подрядчика.
4.3. Датой окончания ремонтных работ на Судне считается дата подписания акта приемки Судна из ремонта уполномоченными представителями каждой стороны, к которому должна прилагаться исполнительная смета фактически выполненной работы с указанием стоимости по каждой части в отдельности.
5. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА
5.1. Согласно договору, оплата должна производиться Заказчиком в объеме исполнительной сметы (акта выполненных работ) в следующие сроки: _______________________________________________________________ _____________________________________________________________________.
6. ШТРАФ
6.1. В случае несоблюдения срока окончания текущего ремонта, как изложено в параграфах п. 4 настоящего договора, за исключением форс — мажорных обстоятельств, Подрядчик должен оплатить Заказчику штраф в размере ___% от суммы невыполненного объема ремонта за каждый день задержки Судна в ремонте против договорного срока.
6.2. В случае просрочки платежей, а также необоснованного отказа от производства платежей, Заказчик оплачивает пеню в размере ____% от неоплаченных сумм за каждый просроченный день.
6.3. Требование об оплате штрафа за задержку в проведении ремонтных работ не дает права Подрядчику расторгнуть настоящий договор или отказаться от выполнения его условий. Сумма штрафа должна удерживаться при окончательном платеже за ремонт Судна.
7. КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ
7.1. Для решения технических проблем, наблюдения и контроля продвижения и качества работы, а также проведения проверок Заказчик имеет право направлять своих представителей на судоремонтный завод.
7.2. Представители имеют право проверять качество выполняемой или уже выполненной по договору работы Подрядчиком или его субподрядчиками, а также качество материалов, деталей и оборудования, и в случае их несоответствия техническим условиям договора и Правилам Регистра представитель имеет право потребовать переделать выполненную работу или заменить материалы, детали и оборудование за счет Подрядчика.
7.3. Для быстрого проведения проверки и испытания Подрядчик обязан обеспечивать представителей необходимым количеством своих работников.
7.4. Подрядчик за свой счет создает условия на судоремонтном заводе для работы представителей: отдельный кабинет с телефоном, транспортные средства.
7.5. Представители Заказчика имеют право отказаться от приемки любых деталей, материалов и работ, не предусмотренных условиями договора и / или Правилами и требованиями Регистра.
7.6. Подрядчик обязан за свой счет, не продлевая срока окончания ремонта, выполнять требования представителей Заказчика по устранению любых дефектов или недостатков из-за низкого качества работы либо из-за установки на борту Судна некачественного оборудования и / или материалов, не соответствующих условиям договора.
7.7. Во время ремонта Подрядчик передает представителям Заказчика для проверки и осмотра любые отремонтированные и замененные узлы, приборы и оборудование.
7.8. Подрядчик сообщает представителям Заказчика в удобное время, но не позже чем за _____ дня до момента окончательной проверки или до момента, оговоренного для окончательной проверки оборудования в судовом свидетельстве, а также сообщает в удобное время Заказчику о подготовке к испытанию механизмов, приборов, систем и материалов на борту Судна.
Результаты испытания и данные измерений заносятся в акты испытаний и направляются на Судно в 3-х экземплярах.
7.9. В случае возникновения разногласий по техническим вопросам между представителями Заказчика и Подрядчика в каждом отдельном случае составляется протокол разногласий, подписанный обеими сторонами, который передается представителям Регистра, и для обеих сторон решение Регистра является обязательным.
7.10. В случае если представитель Заказчика не участвует в испытаниях отдельных частей оборудования или в процессе ходовых испытаний в порту и в море, несмотря на соответствующее извещение об испытаниях, то указанные испытания проводятся Подрядчиком в присутствии представителя Регистра и результаты обязательны для обеих сторон.
8. ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМА РАБОТ
8.1. Заказчик имеет право исключить некоторые позиции из ремонтной ведомости и увеличить или уменьшить объем работ во время ремонта Судна. В случае если во время ремонта Заказчик потребует изменений в организации работ, чертежах, технических условиях и т.д., то есть таких изменений, которые не вызывают переделок уже выполненной работы или увеличения стоимости и при которых Подрядчик может завершить работу в договорной срок, то такая работа должна выполняться Подрядчиком без увеличения стоимости работ и без продления срока договора.
8.2. В случае необходимости, по просьбе Заказчика, Подрядчик может выполнить дополнительную работу в пределах ______% от стоимости работ за соответствующую дополнительную плату только после того, как сделана калькуляция и выявлена возможность осуществления работы в пределах срока договора.
Такая работа оформляется соответствующим дополнением к договору до истечения срока договора.
8.3. Если во время ремонта Судна Заказчик обнаружит, что отпадает необходимость в выполнении части работы, предусмотренной в ремонтной ведомости, прилагаемой к договору, то он может отменить заказ выполнения такой работы и соответственно известить Подрядчика в письменной форме и в надлежащее время. В этом случае стоимость ремонта Судна должна быть уменьшена на стоимость работ, проведение которых не потребовалось.
9. ИСПЫТАНИЕ
9.1. Для проверки качества работы и действия вновь установленного оборудования, материалов и систем, а также для получения необходимых документов Регистра Подрядчик должен за свой счет, используя свою рабочую силу и материалы, и в присутствии представителя Заказчика выполнить испытания и проверку по взаимно согласованной программе.
9.2. Подрядчик информирует представителей Заказчика о предстоящих предварительных испытаниях и проверках не позднее чем за ___ день.
9.3. Во время испытаний или по их окончании Подрядчик обязан по требованию Заказчика вскрыть или разобрать любое отремонтированное или обновленное оборудование или механизм и представить их для осмотра.
9.4. Если во время программы испытаний обнаружатся дефекты в отремонтированных или обновленных механизмах, материалах или оборудовании, Подрядчик должен без продления оговоренного срока и за свой счет устранить эти дефекты и, где необходимо, провести повторные испытания за свой счет.
9.5. В случае разногласий между Подрядчиком и Заказчиком по техническим вопросам, такие разногласия должны разрешаться представителем Регистра.
9.6. В случае если в процессе приемочных ходовых испытаний на Судне обнаруживаются дефекты в выполненной Подрядчиком работе, в связи с чем Судно возвратится на судоремонтный завод Подрядчика, последний обязан возместить все расходы, понесенные Заказчиком при выходе Судна в море.
10. ПРИЕМКА
10.1. По окончании ремонта и до начала приемочных испытаний Подрядчик обеспечивает Судно чертежами, инструкциями, диаграммами и другой документацией в соответствии с настоящим договором и требованиями Регистра.
10.2. По окончании приемочных испытаний и после устранения всех дефектов в отремонтированном или вновь установленном оборудовании представители Заказчика и Подрядчика составляют акт приемки Судна из ремонта.
10.3. Акт приемки Судна из ремонта составляется в 3-х экземплярах (один экземпляр — для Судна).
10.4. В случае если на борту Судна установлено новое оборудование, Подрядчик выдает экипажу инструкцию по обслуживанию и уходу за таким оборудованием.
11. ГАРАНТИИ
11.1. Гарантийный срок для завершения ремонтных работ составляет _______ месяцев, в том числе для вновь установленного оборудования и материалов, с даты подписания акта приемки Судна из ремонта.
11.2. Подрядчик отвечает в течение гарантийного срока за качество выполненного ремонта, качество материалов, использованных для ремонта и за качество установленного оборудования.
11.3. В случае если в течение гарантийного срока и при нормальных условиях эксплуатации выявляются дефекты из-за плохого качества работы или плохого качества материалов и оборудования, Подрядчик обязан за свой счет и независимо от того, могли ли быть выявлены эти дефекты или нет во время испытаний, устранить такие дефекты или заменить неисправное оборудование. В этом случае понимается, что вновь установленное или отремонтированное оборудование, замененное или отремонтированное во время гарантийного срока, попадает под дальнейшую гарантию с даты замены или ремонта.
11.4. Заказчик имеет право в течение гарантийного срока вернуть Судно на завод Подрядчика для ремонтных работ и устранения дефектов, повреждений или недостатков, а Подрядчик обязан произвести необходимый ремонт бесплатно или заменить неисправные детали, оборудование или материалы за свой счет. Кроме того, Подрядчик должен заплатить Заказчику неустойку, согласно настоящему договору, за каждый день девиации Судна и / или вывода его из эксплуатации из-за дефектов, которые нужно устранить по гарантии. В случае если Заказчик сочтет невозможным направить Судно на завод Подрядчика в силу его расположения или состояния и / или если обнаруженные дефекты не могут быть устранены путем замены оборудования и деталей, представленных Подрядчиком, Заказчик имеет право разместить заказ на ремонт указанных дефектов у другой компании по своему усмотрению и за счет Подрядчика. В этом случае оплата стоимости ремонта производится Подрядчиком в сумме обычных понесенных расходов на основе счетов и ведомостей на выполненную работу.
11.5. Все претензии должны соответствовать установленной форме. Эта форма должна содержать подробное описание дефекта, причины и время его обнаружения и, где возможно, прилагаются фотографии, отчеты и т.д. Претензия удостоверяется Регистром или независимым Сюрвейером.
11.6. Подрядчик выдает свидетельство о гарантии в отношении отремонтированного Судна.
11.7. Гарантия не покрывает обычный износ материалов и оборудования.
11.8. В случае если Судно, на котором нужно устранить дефект, будет выведено из эвакуации более чем на _______ дней, то соответственно гарантийный срок должен быть продлен на то время, в течение которого Судно не эксплуатировалось.
12. СТАРЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
12.1. Все старое оборудование, аппараты и материалы, удаленные с Судна во время ремонта, должны оставаться собственностью Заказчика и могут передаваться Подрядчику в качестве частичной компенсации за ремонт Судна по согласованной сторонами цене.
13. ФОРС-МАЖОР
13.1. Непредвиденные обстоятельства, имеющие характер непреодолимой силы, например, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, которые находятся вне контроля Подрядчика, могут давать право Подрядчику соответственно увеличивать срок ремонтных работ на Судне при условии, что эти обстоятельства оказывают значительное влияние на окончание срока договора, и при условии, что Подрядчик тотчас же сообщил Заказчику в письменной форме о форс — мажорных обстоятельствах, но не позднее _____________ с момента их наступления.
13.2. Отсутствие своевременного
ДОГОВОР ПОДРЯДА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ (С УСЛОВИЕМ О ГАРАНТИЙНОМ СРОКЕ И ОПЛАТОЙ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТ; ЗАКАЗЧИК — ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО) «
Типовые бланки, договоры «
УСТАВ РЕЧНОГО РЕГИСТРА РСФСР
Утверждено приказом Министра Речного флота РСФСР
от 7 января 1958 г. N 3
__________________________________________________________
Фактически не применяется. См. приказ Минтранса Российской
Федерации от 13 апреля 2005 года N 29
__________________________________________________________
I. Общие положения
1. Речной Регистр РСФСР образован в 1957 г. и действует в соответствии с Положением о Речном Регистре РСФСР.
2. Речной Регистр РСФСР является органом государственного технического надзора, определяющим в пределах издаваемых им правил, инструкций и норм условия, обеспечивающие безопасность плавания речных и озерных судов по внутренним водным путям РСФСР, а также судов внутреннего плавания, выходящих в прибрежные морские районы.
3. Издаваемые Речным Регистром РСФСР правила, инструкции и нормы являются обязательными для всех ведомств, организаций и предприятий, проектирующих, строящих и эксплуатирующих суда внутреннего плавания, категории которых определены в п.4.
4. Техническому надзору Речного Регистра РСФСР подлежат нижеуказанные суда внутреннего плавания, как строящиеся, так и эксплуатируемые, принадлежащие всем государственным предприятиям, учреждениям, кооперативам и другим общественным организациям:
самоходные суда с главными механизмами мощностью 50 л.с. и более;
несамоходные суда валовой вместимостью 285 м_3 и более;
суда специального назначения (дноуглубительные снаряды, дебаркадеры, брандвахты, плавучие доки и т.п.) длиной 20 м и более (в редакции приказа Минречфлота РСФСР от 15 апреля 1976 г. N 61).
Примечание. Военные и спортивные суда техническому надзору Речного Регистра РСФСР не подлежат.
5. Речной Регистр РСФСР осуществляет:
а) периодическое техническое наблюдение за постройкой, переоборудованием и капитальным ремонтом судов; испытание главных элементов судов с целью выявления качества работы и соответствия ее утвержденным чертежам; технический инструктаж и консультацию в пределах издаваемых им правил, норм и инструкций; контроль за соблюдением установленных стандартов в судостроении и при оборудовании судов;
б) периодическое освидетельствование судов, находящихся в эксплуатации, установление района их плавания, наименьшей высоты надводного борта и предельной нормы пассажирских мест;
в) технический надзор, в соответствии с правилами Комитета по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и горному надзору при Совете Министров СССР* (Госгортехнадзор СССР) за береговыми котлами, сосудами, работающими под давлением, и грузоподъемными механизмами, находящимися в ведении Министерства речного флота ;
* Указанный Комитет Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июля 1981 г. (Ведомости Верховного Совета СССР, 1981, ст.31, ст.936) преобразован в союзно-республиканский Государственный комитет СССР по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и горному надзору.
г) разработку и представление Министерству речного флота на утверждение правил и технических норм, определяющих условия безопасного плавания судов, находящихся на них людей и грузов и издание утвержденных правил и норм;
д) анализ аварий с судами, происшедших по техническим причинам, и разработку мероприятий по предотвращению таких аварий; участие в технических экспертизах и консультациях по делам об авариях судов;
е) составление годовых отчетов о техническом состоянии речного и озерного флота РСФСР;
ж) рассмотрение и согласование основных чертежей на постройку и капитальный ремонт судов, представляемых судовладельцами, проектными организациями и судостроительными предприятиями;
з) выдачу документов о годности судов к плаванию, а также лишение судов этих документов в случае, если техническое состояние судов не обеспечивает безопасности плавания;
и) в соответствии с действующей номенклатурой ответственных деталей, подлежащих обязательному контролю Речного Регистра РСФСР, освидетельствование материалов и изделий, идущих на постройку или ремонт судовых корпусов, механизмов, котлов, воздухохранителей, паропроводов, воздухопроводов, судовых устройств и оборудования, а также контроль за испытанием указанных материалов и изделий;
к) согласование проектов стандартов и нормалей по судостроению и судоремонту, а также проектов правил технической эксплуатации судов и судового оборудования;
л) разработку ставок платы за работы, выполняемые им согласно настоящему Уставу, и представление их на утверждение Министру речного флота.
Указанные ставки, утвержденные Министром речного флота, являются обязательными для организаций,проектирующих, строящих, ремонтирующих и эксплуатирующих суда.
6. Речной Регистр РСФСР имеет право:
а) посещать суда, судостроительные и судоремонтные предприятия, а также предприятия, изготавливающие судовое оборудование, и требовать от них сведения и документы, необходимые для осуществления его задач;
б) требовать от соответствующих органов и лиц устранения недостатков, обнаруженных при освидетельствовании судов и береговых установок;
в) в установленном законом порядке сноситься и заключать соглашения с иностранными классификационными учреждениями и обществами, судовладельцами, судостроительными предприятиями по вопросам, относящимся к его ведению; участвовать в пределах своей компетенции в международных конференциях;
г) в развитие правил и норм, утвержденных Министром речного флота, разрабатывать и издавать инструкции и технические условия по вопросам судостроения и судоремонта;
д) участвовать в обследовании аварий, повлекших за собой нарушение безопасной эксплуатации судов и береговых установок;
е) в отдельных случаях при достаточных технических обоснованиях допускать отступления от правил и норм Речного Регистра РСФСР, утвержденных Министром речного флота;
ж) устанавливать формы судовой документации, знаков и клейм Речного Регистра РСФСР.
7. Речной Регистр РСФСР состоит в ведении Министерства речного флота РСФСР, действует на началах хозяйственного расчета (с самостоятельным балансом) и пользуется правом юридического лица.
8. Речной Регистр РСФСР в установленном законом порядке заключает договоры, а также производит все операции, необходимые для осуществления возложенных на него задач.
9. Речной Регистр РСФСР не несет имущественной ответственности за убытки, которые могут произойти в связи с выполнением задач, возложенных на него постановлением Совета Министров РСФСР от 19 октября 1957 г. N 1156.
10. В состав Речного Регистра РСФСР входят Технический совет и линейные инспекции.
Положение о техническом совете и состав его утверждаются Министром речного флота.
Положение о линейных инспекциях утверждается руководством Министерства речного флота (в редакции приказа Минречфлота РСФСР от 15 апреля 1976 г. N 61).
11. Местонахождение Речного Регистра РСФСР — г. Москва.
12. Речной Регистр РСФСР имеет гербовую печать со своим наименованием, а также для судовых документов — круглую печать с изображением в центре печати адмиралтейского якоря и текстом по окружности: Министерство речного флота — Речной Регистр РСФСР.
II. Средства Речного Регистра РСФСР
13. Речной Регистр РСФСР имеет уставной фонд в сумме 1690000 руб., а также другие предусмотренные законом фонды.
III. Управление Речного Регистра РСФСР
14. Речной Регистр РСФСР возглавляется директором, назначаемым и освобождаемым Министром речного флота.
Заместители директора, главный инженер (он же заместитель директора) и главный бухгалтер, а также начальники инспекций Речного Регистра РСФСР назначаются и освобождаются в том же порядке.
Директор Речного Регистра РСФСР и его заместители действуют от имени Речного Регистра РСФСР без особой на то доверенности.
15. Директор Речного Регистра РСФСР самостоятельно, на основе единоначалия, ведет всею оперативную и административную работу Речного Регистра РСФСР, для чего ему, в частности, предоставляются в установленном законом порядке:
а) распределять обязанности между собой и своими заместителями;
б) назначать и освобождать рабочих и служащих (за исключением работников, должности которых относятся к номенклатуре Министра речного флота); утверждать положения и инструкции о работе аппарата Речного Регистра РСФСР;
в) заключать договоры;
г) получать и передавать всякого рода имущество;
д) арендовать строения и помещения;
е) совершать передаточные и доверительные надписи;
ж) совершать все операции в Государственном банке и других кредитных и финансирующих учреждениях СССР, в том числе пользоваться кредитом, открывать и закрывать расчетные и другие счета и распоряжаться ими, подписывать чеки, платежные поручения, акцептовать платежные требования, получать деньги и ценности, а также выдавать обязательства,
з) представительствовать во всех государственных и общественных организациях, учреждениях и предприятиях, а также в судебных и арбитражных органах с правом окончания дела миром, признания исков, отказа полностью или частично от исковых требований;
и) выдавать доверенности с правом дальнейшего передоверия.
16. Директор Речного Регистра РСФСР составляет производственно-финансовые планы, штатные расписания, годовые отчеты и балансы Речного Регистра РСФСР и представляет их на утверждение МРФ.
17. Директор Речного Регистра РСФСР обязан принимать все меры к осуществлению указанных в настоящем уставе задач Речного Регистра РСФСР и несет ответственность за их выполнение.
IV. Отчетность и ревизия
18. Операционный год Речного Регистра РСФСР устанавливается с 1 января по 31 декабря.
19. Утверждение отчета, баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибылей и определение способа покрытия убытков производятся Министерством речного флота.
20. Ревизия и обследование деятельности Речного Регистра РСФСР осуществляется Министерством речного флота и другими организациями в установленном законом порядке.
Текст документа сверен по:
Сборник нормативных актов
о транспорте.
М., «Юридическая литература», 1983 г. ч. II.
