Подрядным соглашением называется документ, который определяет следующие взаимоотношения сторон-участников.
Во-первых, одна из них (исполнитель) берет на себя обязательства по выполнению работ.
Эти работы оговорены (перечислены) в технических заданиях. Эти задания формирует другая сторона (заказчик).
Данный вид взаимоотношений является возмездным. Это значит, что сторона-заказчик обязана оплатить исполненные тех. задания. Причем это нужно сделать полностью и вовремя.
Выполненные подряды (задания) сдаются заказчикам с подписанием соответствующего акта.
Участниками данного вида деятельности могут быть как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели. Причем они могу выступать и в роли стороны-исполнителя, и в роли стороны-заказчика.
Чтобы выполнять подряды, необходимо будет иметь допуски к ним (если таковые требуются). В любом случае перед выполнением подрядов необходимо заключать договоры подряда.
Форма и структура документа на выполнение подряда
Данный договор подряда оформляется в простой письменной форме, на бумаге формата А-4. Он должен обладать стандартными для договоров атрибутами. К ним относятся: номер, дата, название, город события, реквизиты сторон-участников. Подписывается данный документ двумя участниками.
Для организаций установлены требования о заверении подписей оригинальными печатями. Соглашение имеет два экземпляра. По одному для каждого участника.
В тексте должна присутствовать преамбула. В ней должны быть приведены данные об участниках соглашения.
Среди них: название организации (если необходимо), должность и Ф.И.О. доверенного (полномочного) лица и ссылка на документ, предоставляющий полномочия для подписания.
В тексте данного документа должны присутствовать описания всех условий (договоренностей). Здесь и размер оплаты, и обязанности участников соглашения, и компенсации за несвоевременную сдачу работ, и форс-мажор, и раздел о сроках действия и расторжения. Но перед этим необходимо указать предмет договора. В данном случае – это выполнить работы в соответствии с предоставленными техническими заданиями.
Пакет прилагаемых документов
В тексте такого соглашение должны быть перечислены все документы, которые будут являться неотъемлемой частью. К этому необходимо отнестись серьезно. Пакет прилагаемой документации в этом случае будет достаточно обширен.
Среди них должны быть указаны следующие:
- тех. задания,
- акты о приеме-передаче применяемых материалов,
- дополнительные соглашения,
- протоколы разногласий,
- сметы,
- копии лицензий и допусков,
- прочие.
Здесь же можно получить ответы на интересующие вопросы. Для этого можно воспользоваться виджетом для связи с консультантами.
Ниже расположен типовой бланк и образец договора подряда с индивидуальным предпринимателем вариант которого можно скачать бесплатно.
Содержание
Новый образец 2020 года
Договор подряда на монтаж оборудования
г. ______________________ «___» ___________ 200_ г.
(наименование населенного пункта)
__________________________________________________________________ в лице
(наименование юридического лица)
_____________________________________________, действующ____ на основании
(Ф.И.О. уполномоченного представителя)
_____________________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», с одной
(правоустанавливающий документ)
стороны, и _______________________________________________________ в лице
(наименование юридического лица)
______________________________________________, действующ___ на основании
(Ф.И.О. уполномоченного представителя)
___________________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», с другой
(правоустанавливающий документ)
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу (установке)
следующего оборудования: ________________________________________________
по адресу: г. __________________, ул. _____________________, дом _______.
(название населенного пункта) (название улицы) (номер дома)
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить работы, указанные в п.1.1
Договора, в размере и в сроки, установленные настоящим Договором.
1.3. Для выполнения работ, указанных в п. 1.1. Договора, Подрядчик
за свой счет приобретает необходимые материалы, инструменты и
оборудование, а Заказчик обязуется возместить данные расходы Подрядчику
по окончании выполнения работ одновременно с их оплатой.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Подрядчик обязан:
2.1.1. выдать Заказчику технические условия для подготовки помещения
для монтажа оборудования в течение _____ дней с момента заключения
настоящего Договора;
2.1.2. принять у Заказчика помещение по акту приема-передачи
выполненных работ по подготовке помещения, расположенного по адресу,
указанному в п. 1.1. Договора, для монтажа оборудования. Данный акт
является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.1.3. произвести установку и запуск оборудования в течение срока,
указанного в п.4.1. Договора;
2.1.4. сдать действующее оборудование Заказчику по акту
приема-передачи в течение ______ дней после окончания монтажных и
пусконаладочных работ
2.1.5. выполнить работу с надлежащим качеством из своих материалов,
на своем оборудовании и своими инструментами. Работа по монтажу и
производству пусконаладочных работ считается выполненной после подписания
акта приема-передачи работ, являющегося неотъемлемой частью настоящего
Договора.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. принять и оплатить работы в соответствии с условиями
настоящего Договора;
2.2.2. в течение _____ дней после получения от Подрядчика извещения
об окончании работ либо по истечении срока, указанного в п. 4.1.
настоящего Договора, осмотреть и принять результат работ, а при
обнаружении недостатков и дефектов в работе в течение _____ дней после ее
сдачи немедленно заявить об этом Подрядчику;
2.2.3. Оплатить работу по цене, в порядке и сроки, указанные в пп. 3
и 5 настоящего Договора;
2.2.4. до начала монтажных работ Подрядчиком выполнить своими силами
подготовительные строительные, сантехнические и электромонтажные работы
для создания Подрядчику условий, необходимых для выполнения им работ,
предусмотренных настоящим Договором;
2.2.5. компенсировать Подрядчику документально подтвержденные
затраты на приобретение материалов, оборудования и инструментов,
необходимых для выполнения работ, обусловленных настоящим Договором;
2.2.6. до принятия работ по акту приема-передачи от Подрядчика
обеспечивать сохранность оборудования, материалов, инструментов и иного
имущества Подрядчика, находящегося по месту осуществления монтажа.
2.3. Подрядчик вправе:
2.3.1. сдать выполненную работу досрочно;
2.3.2. требовать от Заказчика компенсации издержек на материалы,
оборудование и инструменты, приобретенные Подрядчиком вследствие их
необходимости для выполнения работ.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых
Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;
2.4.2. отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему
результата работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены
пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об
отказе Заказчика от исполнения договора.
3. Стоимость работ и порядок расчетов
3.1. Стоимость работ по договору составляет _______ (_______________
(сумма цифрами и прописью)
_______________________) рублей.
3.2. Оплата работы производится Заказчиком в два этапа:
— первый платеж в размере _______ процентов от суммы, указанной в
п. 3.1. Договора, а именно ______ (______________) рублей, осуществляется
(сумма цифрами и прописью)
не позднее _____ дней с момента подписания сторонами настоящего Договора;
— оставшаяся сумма, а именно ________ (____________________) рублей,
(сумма цифрами и прописью)
вносится не позднее _____ дней с момента подписания акта приема-передачи.
3.3. Сумма, указанная в п. 3.1. Договора, выплачивается Подрядчику
путем перечисления на его расчетный счет, указанный в п. 8 Договора, либо
путем внесения наличными в кассу Подрядчика.
4. Сроки выполнения работ
4.1. Подрядчик обязан выполнить работы, обусловленные настоящим
Договором, в течение ___________ дней с момента подписания акта
приема-передачи выполненных работ по подготовке помещения для монтажа
оборудования.
5. Порядок приема и сдачи выполненных работ
5.1. При завершении работ по настоящему Договору Подрядчик и
Заказчик совместно подписывают акт приема-передачи выполненных работ с
приложением необходимой документации.
5.2. Заказчик принимает работу путем подписания акта приема-передачи
в течение ____________ дней с момента извещения об окончании работ либо
по истечении срока, указанного в п. 4.1. настоящего Договора.
5.3. В случае наличия замечаний Заказчик и Подрядчик составляют
двухсторонний претензионный акт, в котором должны устанавливаться сроки
устранения недостатков выполненных работ.
6. Ответственность сторон
6.1. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков
платежей Заказчик обязан уплатить Подрядчику пеню в размере ____
процентов от суммы долга за каждый день просрочки.
6.2. При просрочке выполнения работ по Договору Подрядчик обязан
уплатить Заказчику штраф в размере ______ процентов от суммы договора за
каждый день просрочки.
6.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения принятых
на себя обязательств и устранения нарушений.
6.4. Ни одна из сторон по настоящему договору не несет
ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по
настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой
силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские
волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и
другие природные стихийные бедствия или бедствия техногенного характера.
6.5. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие
действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую
сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств
по настоящему договору.
6.6. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении
более чем ______________, настоящий договор может быть расторгнут любой
из сторон путем направления письменного уведомления другой стороне.
7. Прочие условия
7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении
настоящего договора, будут по возможности решаться путем переговоров. В
случае невозможности достижения согласия спор передается на рассмотрение
в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным
законодательством РФ.
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору
действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и
подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
7.3. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического адреса,
названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение
___________ дней письменно известить об этом другую сторону.
7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, — по одному для каждой из сторон.
7.5. Приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемыми частями:
приложение N 1 — Акт приема-передачи работ по подготовке помещения
для монтажа оборудования, выполненных Заказчиком;
приложение N 2 — Акт приема-передачи выполненных работ;
приложение N 3 — технические условия для подготовки помещения к
монтажу оборудования.
8. Адреса и реквизиты сторон
Заказчик Подрядчик
Что такое счет-договор на выполнение работ
Счет-договор не предусмотрен Гражданским кодексом, однако такая форма сделки востребована при оказании услуг с небольшим материальным риском, а также при разовых покупках. Счет-договор подряда подходит для сделок с минимумом условий. Заключить его можно двумя способами – как двусторонний счет-договор или счет-оферту. В первом случае документ подписывается двумя сторонами (подрядчиком и заказчиком), а во втором – только одной (подрядчиком, выставляющим счет). При этом счет-оферта не является публичной офертой – документ должен содержать информацию о конкретном заказчике, перечень работ, их стоимость, а также способ акцепта. Как правило, акцептом оферты является оплата.
Обратите внимание: и договор-счет, и счет-оферта – основания для оплаты. Они содержат стандартные реквизиты и основные условия сделки, благодаря чему избавляют от необходимости создавать два отдельных документа.
Как составить счет-договор на подряд
Счет-оферта становится договором после акцепта – согласия контрагента на оплату услуг. Поскольку установленной законом формы нет, стороны могут составить счет-договор по собственному усмотрению. Актуальный на 2020 год образец договора-счета на выполнение работ должен содержать такие пункты:
- дату составления и номер документа;
- данные о контрагентах (наименования, адреса, ИНН);
- существенные условия сделки (статья 432 ГК РФ, статья 435 ГК РФ);
- любые важные для сторон условия сотрудничества (срок выполнения работ, порядок оплаты, требования к качеству, гарантия);
- платежные реквизиты;
- подписи сторон.
Если вместо договора вы заключаете счет-оферту, укажите в ней срок для акцепта, иначе документ будет действителен в течение срока, установленного законодательством.
Предлагаем вам составить грамотный счет-договор в несколько кликов с помощью нашего онлайн-сервиса. Мы гарантируем, что созданный вами документ будет полностью соответствовать не только вашим требованиям, но и нормам действующего законодательства.
С этим шаблоном часто используют:
- Договор подряда на строительные работы
- Договор строительного субподряда
- Договор на ремонт помещения
- Договор на ремонт автомобиля
- Договор бытового подряда на ремонт гаража
Популярные документы и процедуры:
- Договор аренды квартиры
- Договор купли продажи авто
- Договор купли продажи
- Трудовой договор
- Образец акта выполненных работ
Файл:
договор подряда с физическим лицом в рк образец
договор подряда в гражданском праве
типовой договор подряда на строительные работы
договор на строительно-монтажные работы образец казахстан
договор строительно монтажных работ казахстан
типовой договор на выполнение строительно монтажных работ
договор строительного подряда гк рк
договор подряда гк рк
Типовой договор подряда № ______. г. Договору на территории Республики Казахстан. Подрядчик гарантирует надлежащее качество завершения каждого рабочего дня от строительного мусора и строительных материалов. Образец юридического документа Договор строительного подряда постоянно проживающие в Республике Казахстан (при условии наличия вида на Договор ПОДРЯДА (строительство) ДОГОВОР ПОДРЯДА № _____. г. который должен располагаться по следующему адресу: Республика Казахстан, г. . Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и Объекта. Типовой договор. ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА №. г. по закупке ремонтно-строительных работ заключили настоящий Договор (далее . законодательства Республики Казахстан, лишающих Подрядчика права на Таким образом, договор, по которому подрядчикам Образец юридического документа Договор подряда (типовая форма) онлайн, по ссылке, если нужно скачать образец договора строительного подряда постоянно проживающие в Республике Казахстан (при условии наличия Рубрика «Образцы договоров»: 10 сентября 2013. ДОГОВОР. подряда (ремонтно-строительные работы). Образец договора. г. ______ Подрядчиком в его тендерной заявке и принятой Заказчиком;. 6. Подрядчиком в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан. Все архитектурной, градостроительной и строительной документации Договор № ______. строительного подряда указания Заказчика, в рамках настоящего договора и в соответствии со СНиП Республики Казахстан. 2.3. Типовой договор Казахстан на строительство зданий и сооружений и ремонтно-строительные работы. 11) «Оборудование» означает все машины и механизмы Подрядчика и . в АО «Народный Банк Казахстана».
Примеры стратегий в споре, Образец заявки товарного знака казахстан, Apc протокол обмена, Накладная а5 в xl, Трудовой договор с иностранным граждананом.